2024年9月17日发(作者：1:3水泥砂浆配合比表)
防护栏安装施工合同（13篇）
防护栏安装施工合同范文1
甲方：乙方：
依照《民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方
就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况
1、工程内容：锌钢护栏安装制作
2、工程地点：
3、工程单价：元/平方米
二、产品规格
1、锌钢护栏材料使用颜色横杆竖杆 20_20 ，锌钢配件采用厂
家专用配件，为国家标准产品。
2、本工程采用总包干形式，一次包干。
三、双方责任
1、乙方保证所供设备与合同中设备规格型号一致。
2、乙方所提供设备的保修期按相应设备的出厂标准执行。
3、施工期间甲方为乙方无偿提供施工基础条件：水、电、设备
工具存货地点等，并协调施工安排和保证乙方的施工安全。
4、质量保证期间，甲方根据技术资料合理操作。人为损坏和操
作不当造成设备损坏的由损坏方负责赔偿。
四、付款方式
工程安装完毕，按工程实际发生量的80%进行支付，验收合格
后，工程款支付完毕。
五、售后服务
从工程验收之日起，一年免费保修，终生维护，质保期一年后
维修只收成本费。
六、违约责任
1、乙方必须严格按合同要求，按时、按质、按量完成，超期按
合同1%扣除违约金，合同外工程量工期另计;
2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成
损失的，由甲方负责;
3、合同签订后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，按合同配
合乙方施工，如有违约所造成的一切损失由甲方承担。
七、合同发生争议，由双方协商解决，若协商不成时，向甲方
所在地仲裁委员会申请仲裁，直至提交人民法院审理。
八、附则
发布评论